开发商逾期交房，买家能否解除合同
开发商逾期交房，买家能否解除合同
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
黑龙江海外旅游公司向哈尔滨深业房地产公司购买一套写字楼，总价款近千万元。双方在合同中约定了交房时间，也写明了如果开发商逾期交房超过一定天数，买家可以要求退房并双倍返还定金。旅游公司按照合同付清了全部购房款，但开发商却迟迟没有交房。旅游公司一等再等，最终向法院起诉，要求解除合同、退款并赔偿损失。
开发商辩称，延期交房是因为供电问题、施工中遇到技术困难等，这些属于合同约定的可以免责的情形，不同意退房，要求继续履行合同。双方争议的核心在于：开发商逾期交房到底算不算违约，旅游公司有没有权利解除合同。
争议焦点
旅游公司认为，开发商逾期交房已经超过了合同约定的期限，自己有权解除合同。开发商则认为，延期是因为供电等不可控因素，按照合同约定可以顺延交房时间，而且房屋已经建成，应当继续履行合同。
法院判决
一审法院支持了旅游公司的请求，判决解除合同、返还购房款本息并双倍返还定金。但二审法院改判，认为合同应当继续履行，开发商只需承担逾期交房期间的利息损失。最高人民检察院提出抗诉后，最高人民法院再审维持了二审判决，认定合同有效，开发商继续履行，同时赔偿逾期交房期间的利息。
律师分析
第一，商品房买卖合同是否有效，关键看开发商是否取得了合法手续。本案中，开发商虽然没有在签约时取得国有土地使用证，但后续取得了相关批准文件，法院认定合同有效。这说明，合同效力问题需要综合判断，不是缺少一个证件就必然无效。
第二，合同中关于延期交房的免责条款，法院会严格审查。开发商声称的“供电问题”是否属于不可控因素，要看是否有政府证明文件。本案中，法院认为供电问题确实属于非开发商所能控制的事件，因此交房时间可以相应顺延。
第三，买家能否解除合同，要看合同约定的解除条件是否成就。本案中，法院认为旅游公司起诉时，合同约定的解除条件（逾期超过一定天数）尚未出现，且房屋已经具备交付条件，因此不支持解除合同，而是判令继续履行并赔偿损失。
王德林律师提示：
购房者在签订商品房买卖合同时，要仔细阅读关于交房时间、免责条款、解除权等关键条款。如果开发商逾期交房，建议及时收集相关证据，包括合同、付款凭证、催告函等，咨询专业律师判断是否符合解除条件。在文山地区，类似纠纷时有发生，购房者应当注意保留开发商出具的延期交房说明或政府部门的证明文件，以便在诉讼中维护自身权益。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市