分公司签的工程合同，总公司能当原告吗

分公司签的工程合同，总公司能当原告吗

本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。

基本案情

1998年，永州市建设委员会与陕西省房屋建筑工程公司一分公司签订了一份《潇湘广场工程建设合同书》，约定由该分公司承建广场土石方工程，总投资约2000万元。合同签订后，分公司组织机械进场施工，但因永州建委未能及时解决倒土场地、村民阻工等问题，工程多次停工。后来因城市规划调整，永州建委决定停建工程。

工程停工后，双方对已完工程进行了验收决算，确认分公司完成工程量约82万立方米，造价经审计为2334万余元。永州建委实际支付了约1524万元，尚欠部分工程款。陕建一分公司是陕西省房屋建筑工程公司设立的不具备独立法人资格的分支机构，也未领取营业执照。

争议焦点

永州建委认为：合同是陕建一分公司签的，该公司不具有法人资格，也不存在，因此陕西省房屋建筑工程公司不能作为原告起诉，双方没有合同关系。

陕建公司认为：陕建一分公司是公司设立的分支机构，公司出具了法人委托书授权史育汉联系工程，合同行为的后果应由公司承担，公司是合法当事人。

法院判决

最高人民法院二审认定：陕建一分公司虽不具备法人资格，但陕建公司出具了授权委托书，该分公司实际是陕建公司为承揽工程设立的临时机构，其签订合同的行为应视为陕建公司的行为。法院判决永州建委向陕建公司支付剩余工程款及利息。

律师分析

第一，分公司或项目部签合同，只要总公司有授权或事后追认，合同权利义务就由总公司承担。这是《民法典》关于代理和法人分支机构的基本规则。

第二，发包方不能以签约主体不是总公司为由拒绝付款。本案中，永州建委明知陕建一分公司是陕建公司的分支机构，在施工过程中也未提出异议，事后以主体问题抗辩，法院不予支持。

第三，施工企业要注意：分公司没有独立法人资格，对外签订重大合同最好由总公司直接签章，或出具明确的授权委托书，避免诉讼时产生主体争议。在文山地区，很多工程以项目部名义签约，建议总公司在合同上加盖公章或出具授权文件。

王德林律师提示：

施工企业签订工程合同时，建议明确签约主体是总公司还是分公司。如果是分公司签约，应要求总公司出具书面授权或事后追认。发包方也应核实签约方的资质和授权，避免后续产生主体争议。

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市