分公司签的工程合同，总公司能起诉吗
分公司签的工程合同，总公司能起诉吗
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
1998年，永州市建设委员会与陕西省房屋建筑工程公司一分公司签订了一份建设工程合同，由分公司承建潇湘广场土石方工程。合同签订后，分公司组织机械进场施工，但因永州建委未能及时解决倒土场地、村民阻工等问题，工程多次停工。后来因城市规划调整，永州建委决定停建该工程。
工程停建后，双方对已完成工程量进行了决算，确认工程造价约2334万元。但永州建委实际只支付了约1524万元，剩余工程款迟迟未付。于是，陕西省房屋建筑工程公司（总公司）作为原告起诉永州建委，要求支付工程款。永州建委却提出，合同是和一分公司签的，总公司不是合同当事人，没有资格起诉。
争议焦点
永州建委认为，合同是以一分公司名义签订的，分公司不具备独立法人资格，也没有领取营业执照，总公司出具的法人委托书只授权史育汉联系工程，并没有授权他以分公司名义签合同，所以总公司与本案无关，不能作为原告起诉。
陕建公司则认为，虽然合同是以分公司名义签的，但公司出具了法人委托书，授权史育汉全权负责工程事宜，分公司的行为后果应由总公司承担，总公司是合法的合同当事人，有权追讨工程款。
法院判决
最高人民法院二审认定，陕建公司作为总公司，是本案的合法当事人，有权向永州建委主张工程款。永州建委的上诉理由不成立，法院不予支持。
律师分析
第一，分公司是总公司的分支机构，不具有独立法人资格，不能独立承担民事责任。分公司签订的合同，法律后果由总公司承担。本案中，虽然合同是以分公司名义签的，但总公司出具了授权委托书，表明总公司对分公司的签约行为是知情并认可的。
第二，永州建委以“分公司未领取营业执照”为由否认总公司的诉讼主体资格，这一理由在法律上站不住脚。只要总公司对分公司的行为予以追认，或者分公司在总公司授权范围内行事，总公司就有权就合同纠纷提起诉讼。
第三，这个案例提醒我们，在建设工程领域，分公司签合同的情况很常见。作为发包方，不能因为合同是和分公司签的，就认为总公司没有关系；作为承包方，也要注意在签约时明确总公司的授权范围，避免后续产生主体资格争议。
王德林律师提示：
如果您在文山地区遇到类似问题，建议在签订工程合同前，先核实对方分公司是否有总公司的书面授权，并在合同中明确约定合同主体的权利义务。如果发生纠纷，及时收集授权委托书、合同原件、付款凭证等证据，以便维护自身权益。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市