工程款结算纠纷中施工方如何维权

工程款结算纠纷中施工方如何维权

本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。

基本案情

内蒙古包头稀土高新技术产业开发区管理委员会和科技创业服务中心，将创业中心一期、二期工程发包给包头市第二建筑工程公司施工。包头二建又将部分工程交给下属综合队负责，后来综合队负责人何润槐组建了润华公司，实际继续施工。工程建设过程中，开发区办公室直接向润华公司支付了部分工程款，并审核工程进度。工程完工后，管委会和创业中心未按约定结清工程款，润华公司起诉要求支付剩余款项。

润华公司是经过多次变更登记成立的建筑公司，其前身是包头二建的综合队，后经合资、分立、合并等程序，最终承继了原公司的权利义务。施工期间，润华公司完成了创业中心主楼、科贸楼、水电控制中心等多个项目的施工，部分工程已被管委会投入使用。

争议焦点

管委会和创业中心认为，润华公司不是合同相对方，无权直接向他们主张工程款，且工程存在质量问题，不应全额支付。润华公司则认为，自己实际完成了施工任务，管委会和创业中心直接向其支付工程款、审核进度，已经认可其施工主体地位，应当支付剩余工程款。

法院判决

最高人民法院经审理，判决管委会和创业中心向润华公司支付剩余工程款。法院认为，虽然最初合同是与包头二建签订，但润华公司实际施工且管委会、创业中心直接与其对接付款，已经形成事实上的施工合同关系，润华公司有权主张工程款。工程已投入使用，应视为质量合格。

律师分析

第一，实际施工人即使没有书面合同，只要证明自己实际完成了施工任务，且发包人知情并接受，就可以直接向发包人主张工程款。本案中，润华公司虽然没有直接签订合同，但管委会直接付款、审核进度等行为，证明了合同关系的实际存在。

第二，工程投入使用后，发包人再以质量问题为由拒付工程款，法院通常不予支持。因为使用行为本身表明发包人认可工程符合基本使用要求。施工方应当注意保留工程验收、使用记录等证据。

第三，建筑企业变更登记、合并分立后，新公司可以承继原公司的合同权利义务。润华公司虽然经过多次变更，但其作为实际施工主体的身份被法院认可，这提醒施工企业在改制、重组时，应当依法办理承继手续，确保权利不中断。

王德林律师提示：

如果您在建设工程中遇到工程款被拖欠的情况，建议及时收集施工记录、付款凭证、验收文件等证据，必要时向法院起诉。在文山地区，建设工程纠纷案件较多，建议施工方在签订合同时明确付款节点和违约责任，避免事后扯皮。

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市