分公司签的工程合同，总公司能起诉吗

分公司签的工程合同，总公司能起诉吗

本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。

基本案情

1998年，永州市建设委员会与陕西省房屋建筑工程公司一分公司签订了一份建设工程合同，约定由分公司承建潇湘广场的土石方工程，工程总概算约2000万元。合同签订后，分公司组织机械进场施工，但因建设方未能及时提供倒土场地、村民阻工等原因，工程多次停工。后来因城市规划调整，工程被停建，双方进行了验收决算。

在结算工程款时，双方发生纠纷。分公司是陕西省房屋建筑工程公司设立的分支机构，没有独立法人资格，也没有领取营业执照。分公司签订合同时，总公司出具了授权委托书。永州建委认为，合同是分公司签的，总公司与合同无关，不能作为案件当事人。而总公司认为，自己出具了委托书，行为的后果应由总公司承担。

争议焦点

永州建委主张：分公司不具备独立法人资格，没有以总公司名义签订合同，而是以不存在的分公司名义承揽工程，因此总公司与本案无关，不能作为当事人起诉或应诉。

陕建公司主张：分公司签订合同时，总公司已出具法人委托书，授权史育汉代表公司全权负责工程项目，因此行为的法律后果应由总公司承担，总公司是合法的当事人。

法院判决

最高人民法院二审认定，分公司虽不具备独立法人资格，但总公司出具了法人委托书，授权史育汉代表公司处理工程项目事宜，分公司签订合同的行为应视为总公司的行为。因此，总公司可以作为本案的合法当事人，有权主张工程款等权利。

律师分析

第一，分公司不具有独立法人资格，其签订的合同法律后果由总公司承担。但实践中，有些单位以分公司名义签合同，事后总公司不认账，或者对方不认总公司，容易产生纠纷。本案中，总公司出具了明确的授权委托书，这是法院认定合同主体为总公司的关键证据。

第二，工程合同履行中，建设方未能及时提供施工条件，导致工程停工、工期顺延，这些损失应由建设方承担。本案法院支持了施工方主张的停工损失费，说明在工程纠纷中，因发包方原因造成的损失，承包方有权索赔。

第三，补充协议中关于16%综合管理费的约定，其中8%归甲方、8%归乙方，这种约定在法律上是有效的，但在财务结算时需要特别注意扣除。如果合同中有类似约定，双方应在结算时明确各自份额，避免重复计算或遗漏。

王德林律师提示：

如果您在文山地区遇到建设工程合同纠纷，建议在签订合同时明确签约主体，分公司签合同最好有总公司的书面授权。同时，施工过程中注意保留停工、变更等证据，这些材料在结算和诉讼中非常关键。

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市