分公司签的工程合同，总公司要负责吗
分公司签的工程合同，总公司要负责吗
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
1998年，永州市建设委员会与一家名叫“陕建一公司”的单位签了份工程合同，约定由该公司承建潇湘广场的土石方工程，总造价约2000万元。工程开工后，由于建委方面未能及时提供倒土场地、村民阻工等原因，工程多次停工，后来建委决定停建项目。双方对工程款进行了结算，但建委只支付了部分款项。
陕建一公司实际上是陕西省房屋建筑工程公司设立的分支机构，没有独立法人资格，也没有营业执照。签合同时，陕建一公司出示了总公司的授权委托书。后来总公司作为原告起诉建委，要求支付剩余工程款。建委则称，合同是跟分公司签的，总公司不是合同当事人，无权起诉。
争议焦点
永州建委认为，史育汉没有以总公司的名义签合同，而是以不存在的分公司名义承揽工程，所以总公司与本案无关，不能作为当事人。陕建公司则认为，虽然合同以分公司名义签，但总公司出具了法人委托书，行为的后果应由总公司承担，总公司是合法当事人。
法院判决
最高人民法院二审认定，陕建一公司是陕建公司设立的不具备独立法人资格的分支机构，其签订的合同法律后果应由陕建公司承担。陕建公司作为总公司，有权作为原告向永州建委主张工程款。法院支持了陕建公司的诉讼请求。
律师分析
第一，分公司没有独立法人资格，不能独立承担民事责任。分公司签的合同，法律后果由总公司承担。这是《公司法》的基本原则，也是保护交易安全的需要。
第二，总公司出具了授权委托书，授权史育汉联系工程项目，虽然合同是以分公司名义签的，但总公司事后追认或实际履行合同，也视为对合同效力的认可。本案中总公司直接起诉主张权利，就是对合同的认可。
第三，实践中，很多企业用分公司名义签合同，但分公司没有营业执照或资质，容易引发主体资格争议。建议发包方在签合同时，要求对方提供总公司的营业执照和授权文件，明确合同主体。
王德林律师提示：
如果您在文山地区遇到类似问题，比如与没有营业执照的分公司签了合同，或者对方以分公司名义签合同后推卸责任，建议保留好授权委托书、合同原件、付款凭证等证据。工程款纠纷往往金额较大，涉及主体资格认定时，最好在签合同前咨询专业律师，明确合同相对方是谁，避免后续维权困难。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市