分公司签的工程合同，总公司能否追讨工程款
分公司签的工程合同，总公司能否追讨工程款
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
1998年，永州市建设委员会与陕西省房屋建筑工程公司一公司签订了一份潇湘广场土石方工程建设合同，工程总造价约2000万元。合同签订后，陕建一公司组织机械进场施工，但因永州建委未能及时解决倒土场地、村民阻工等原因，工程多次停工。后因城市规划调整，永州建委决定停建工程。
工程完工后，双方对工程款进行决算，审计核定工程造价为2334万余元。永州建委实际支付了1524万余元，仍有大量工程款未付。陕建一公司是陕建公司设立的不具备独立法人资格的分支机构，未领取营业执照。陕建公司作为原告起诉追讨工程款，永州建委则主张合同是陕建一公司签的，陕建公司不是合同当事人，无权起诉。
争议焦点
永州建委认为，史育汉没有以陕建公司的名义签订合同，而是以不存在的陕建一公司的名义承揽工程，因此陕建公司与本案无关，不能作为原告起诉。陕建公司则认为，其出具了法人委托书授权史育汉联系工程事宜，行为的后果应由陕建公司承担，陕建公司是合法当事人。
法院判决
最高人民法院经审理认定，陕建一公司是陕建公司设立的分支机构，虽然未领取营业执照，但陕建公司出具了法人委托书，授权史育汉全权负责联系工程项目。陕建一公司签订合同的行为应视为陕建公司的行为，陕建公司有权作为原告主张权利。永州建委应当向陕建公司支付拖欠的工程款及相应利息。
律师分析
第一，分公司或分支机构不具有独立法人资格，其签订的合同法律后果由总公司承担。本案中，陕建一公司虽未领取营业执照，但陕建公司出具了授权委托书，法院认定合同关系直接约束永州建委和陕建公司。
第二，发包方不能以合同是分公司签署为由拒绝向总公司付款。实践中，很多施工单位以分公司名义承接工程，只要总公司授权或事后追认，总公司就有权主张工程款。
第三，补充协议中关于综合管理费的约定值得注意。16%的综合管理费中8%归施工方、8%归发包方，这种约定在工程结算时容易产生争议，建议在合同中明确费用归属和结算方式。
王德林律师提示：
施工企业对外签订工程合同时，建议以具有独立法人资格的公司名义签署，避免因分公司主体资格问题引发诉讼风险。如在文山地区承接工程，务必核实发包方的资质和资金状况，在合同中明确工程款支付节点和违约责任，保留好施工过程中的签证、变更等书面材料。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市