签了施工合同，分公司盖章是否有效
签了施工合同，分公司盖章是否有效
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
1998年，永州市建设委员会与“陕西省房屋建筑工程公司一公司”签订了一份工程合同，约定由这家公司承建潇湘广场的土石方工程，总投资约2000万元。合同签订后，施工方进场施工，但因建设方未能及时解决倒土场地、村民阻工等问题，工程多次停工，最终因城市规划调整被停建。
工程停建后，双方对已完成工程量进行了决算，确认工程造价约2334万元。但建设方实际支付了约1577万元，剩余款项一直未付。施工方起诉要求支付工程款及违约金。此时，一个关键问题浮出水面：签订合同的“一公司”是陕西省房屋建筑工程公司下属的不具备独立法人资格的分支机构，未领取营业执照。
争议焦点
永州建委认为，合同是以不存在的“陕建一公司”名义签订的，该公司没有法人资格，也没有营业执照，因此合同无效，陕西省房屋建筑工程公司不能作为原告起诉，双方之间没有合同关系。
陕西省房屋建筑工程公司则认为，公司出具了法人委托书，授权史育汉代表公司全权负责工程项目，虽然合同名义上是分公司签订的，但实际是公司行为，后果理应由公司承担，公司是合法的当事人。
法院判决
最高人民法院二审认定，陕西省房屋建筑工程公司是本案的合法当事人，合同有效。法院认为，虽然合同是以分公司名义签订，但总公司出具了授权委托书，且实际施工、管理、结算均由总公司参与，分公司的行为应视为总公司的行为，合同权利义务由总公司承受。
律师分析
第一，分公司签订合同是否有效，关键看总公司是否授权。本案中，总公司出具了法人委托书，授权员工“全权负责联系工程项目任务及招标投标有关事宜”，这种授权足以让相对方相信分公司有权代表总公司签约。
第二，合同效力不因签约主体名称瑕疵而当然无效。分公司虽未领取营业执照，但总公司事后追认或实际履行合同，合同对总公司具有约束力。本案中，总公司实际组织施工、接收工程款、参与决算，行为表明其认可合同。
第三，对于工程发包方来说，签约前应审查对方主体资格，要求对方提供营业执照、授权委托书等文件。如果对方以分公司名义签约，应要求总公司盖章确认，避免日后主体争议。
王德林律师提示：
建设工程合同签约时，建议核实对方签约代表的授权文件，要求合同加盖公司公章而非部门章。在文山地区，不少工程项目由分公司或项目部签约，发包方应当要求总公司出具书面授权或盖章确认，以免产生主体资格纠纷影响工程款追索。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市