购房合同未办土地证是否必然无效
购房合同未办土地证是否必然无效
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
黑龙江海外旅游总公司与哈尔滨深业房地产发展有限公司签订了一份商品房买卖合同，约定旅游公司购买深业公司开发的深业大厦部分房屋，总价款为人民币万元。旅游公司按约支付了定金和购房款，但深业公司未能按期交房。
旅游公司起诉要求解除合同、返还购房款及利息。深业公司则辩称，延期交房是由于供电问题等非其所能控制的因素造成，符合合同约定的延期条件，要求继续履行合同。案件经一审、二审，最高人民法院最终作出终审判决，支持继续履行合同。
争议焦点
旅游公司主张：深业公司未取得国有土地使用权证书，依据最高人民法院相关司法解释，购房合同应认定无效，深业公司应承担全部责任。深业公司则认为：合同是双方真实意思表示，内容合法，应当有效并继续履行。
法院判决
最高人民法院再审判决：维持合同有效，继续履行。深业公司应于判决生效后交付房屋，并支付逾期交房期间的利息。法院认为，深业公司虽未取得土地使用权证书，但已经签订了土地出让合同并支付了大部分出让金，合同不因此无效。
律师分析
第一，购房合同是否有效，不能只看是否拿到土地证。如果开发商已经与政府签订土地出让合同，并实际支付了绝大部分土地出让金，即便暂时没有拿到土地使用权证，合同也可能被认定为有效。
第二，合同中关于延期交房的免责条款，法院会严格审查。只有确实属于不可抗力或合同明确约定的特殊情形，才能免除违约责任。供电问题如果属于开发商可以预见的商业风险，一般不能作为免责理由。
第三，购房者如果发现开发商存在手续不全的问题，应当尽早咨询专业律师。在文山地区，类似因土地证问题引发的购房纠纷并不少见，建议购房者在签约前核实开发商的五证情况。
王德林律师提示：
购房合同签订前，建议核实开发商的土地使用权证、预售许可证等关键证照。如果发现证照不全，不要轻易支付大额房款。已经签约的，可以咨询律师评估合同效力风险，必要时通过诉讼或仲裁维护自身权益。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市