分公司签合同总公司能当原告吗
分公司签合同总公司能当原告吗
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
1998年，永州市建设委员会与陕西省房屋建筑工程公司一公司签订了一份建设工程合同，约定由陕建一公司承建潇湘广场土石方工程，工程总概算约2000万元。合同签订后，陕建一公司组织机械进场施工，但因永州建委未能及时解决倒土场地、村民阻工等问题，工程多次停工。后因城市规划调整，永州建委决定停建工程。
双方对已完成工程量进行决算，确认工程造价约2334万元。但永州建委仅支付了约1524万元，剩余款项一直未付。陕建一公司是陕西省房屋建筑工程公司设立的分支机构，没有独立法人资格，也没有领取营业执照。陕建公司作为总公司，起诉要求永州建委支付工程欠款。
争议焦点
永州建委认为：合同是以不存在的陕建一公司名义签订的，史育汉没有以陕建公司名义签约，所以陕建公司与本案无关，不能作为原告起诉。
陕建公司认为：陕建公司出具了法人委托书授权史育汉联系工程，合同行为的后果应由总公司承担，陕建公司是合法当事人。
法院判决
最高人民法院认定，陕建一公司是陕建公司的分支机构，不具有独立法人资格，其签订合同的行为后果应由陕建公司承担。陕建公司作为总公司，有权以自己的名义起诉。法院判决永州建委向陕建公司支付工程欠款及相应利息。
律师分析
第一，分公司没有独立法人资格，不能独立承担民事责任。分公司签订的合同，在法律上视为总公司的行为，合同权利义务由总公司承受。这是企业组织架构中的基本法律原理。
第二，本案中虽然合同盖章的是陕建一公司，但陕建公司出具了授权委托书，表明总公司对签约行为是知情并认可的。永州建委不能以签约主体名义问题来推卸付款责任。
第三，实践中很多建筑企业用分公司名义承揽工程，一旦发生纠纷，对方常以主体不适格为由抗辩。根据《民法典》相关规定，分公司的民事责任由总公司承担，总公司有权直接主张权利。
王德林律师提示：
建筑企业在文山地区承接工程时，建议以总公司名义签订合同，避免使用分公司或项目部印章。如果已经以分公司名义签约，务必保留总公司出具的授权委托书等书面文件，以便在发生纠纷时证明总公司的真实意思。工程款支付出现争议时，总公司应及时以自己名义起诉，不要等待分公司处理。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市