分公司签的工程合同总公司能追认吗
分公司签的工程合同总公司能追认吗
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
1998年，永州市建设委员会与一个叫“陕建一公司”的单位签订了潇湘广场土石方工程合同，工程总造价约2000万元。陕建一公司进场施工后，因永州建委未及时解决倒土场地、村民阻工等问题，工程多次停工。后来永州建委因城市规划调整决定停建，双方对已完成工程量进行了决算，确认工程造价2300多万元，但永州建委只支付了1500多万元工程款。
问题在于，陕建一公司实际上是陕西省房屋建筑工程公司设立的分支机构，没有独立法人资格，也没有领取营业执照。陕建公司曾出具委托书，授权史育汉代表公司联系工程项目，但合同上盖章的却是“陕建一公司”。永州建委因此主张，陕建公司不能作为本案当事人起诉。
争议焦点
永州建委认为：史育汉没有以陕建公司的名义签合同，而是用一个不存在的“陕建一公司”名义承揽工程，所以陕建公司与本案无关，不能当原告。陕建公司则认为：公司出具了法人委托书，合同行为的后果应由公司承担，陕建公司是合法的当事人。
法院判决
最高人民法院二审认定，陕建公司是本案的合法当事人。虽然合同是以陕建一公司的名义签订，但陕建公司出具了法人委托书，授权史育汉全权负责工程事宜，且事后陕建公司对合同内容予以追认，因此合同的法律后果应由陕建公司承担。
律师分析
第一，分公司没有独立法人资格，不能独立承担民事责任。分公司签订的合同，其法律后果一般由总公司承担。本案中陕建一公司未领取营业执照，属于总公司内部机构，其行为应视为总公司的行为。
第二，总公司出具授权委托书的行为，在法律上构成对分公司签约行为的追认。即使合同盖章的是分公司名称，只要总公司事后认可，合同就对总公司产生约束力。
第三，在建设工程领域，发包方不能以“签约主体是分公司”为由，拒绝向总公司支付工程款。总公司作为实际施工管理方，有权向发包方主张工程款债权。
王德林律师提示：
如果您在文山地区遇到类似工程款纠纷，建议在签约前核实对方公司的资质和授权文件。如果分公司没有营业执照，最好要求总公司直接在合同上盖章或出具书面授权。已经发生纠纷的，可以依据总公司追认的事实，向法院主张合同有效并追索工程款。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市