分公司签的工程合同，总公司能当原告吗
分公司签的工程合同，总公司能当原告吗
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
1998年，永州市建设委员会（以下简称永州建委）与陕西省房屋建筑工程公司一公司（以下简称陕建一公司）签订了一份建设工程合同，由陕建一公司承建潇湘广场土石方工程。合同签订后，陕建一公司组织机械进场施工，但施工过程中因永州建委未能及时解决倒土场地、村民阻工等问题，工程多次停工。后因城市规划调整，永州建委决定停建工程。
工程停建后，双方对已完成工程量进行了决算。但永州建委认为，陕建一公司是陕西省房屋建筑工程公司（以下简称陕建公司）的分支机构，没有独立法人资格，也没有领取营业执照，所以陕建公司不能作为本案的当事人。陕建公司则认为，虽然合同是以陕建一公司的名义签订的，但公司出具了法人委托书，行为的后果应由总公司承担。
争议焦点
永州建委认为：史育汉没有以陕建公司的名义签订合同，而是以不存在的陕建一公司的名义承揽工程，因此陕建公司与本案无关，不能作为当事人。陕建公司认为：承揽工程是永州市领导考察后主动招商的结果，合同虽以陕建一公司名义签订，但陕建公司出具了法人委托书，法律后果应由总公司承担。
法院判决
最高人民法院经审理认为，陕建一公司是陕建公司设立的不具备独立法人资格的分支机构，其签订的合同行为属于职务行为，法律后果应由设立该分支机构的法人承担。陕建公司作为法人，有权就本案工程款纠纷提起诉讼，是本案的合法当事人。
律师分析
第一，分公司或分支机构没有独立法人资格，不能独立承担民事责任。它们签订的合同，法律后果由设立它们的总公司或法人单位承担。
第二，本案中陕建公司出具了法人委托书，授权史育汉代表公司联系工程项目，这一行为表明总公司对分公司签订合同的行为是知情并认可的。
第三，实践中，很多企业用分公司名义签合同，但发生纠纷时，要明确合同主体是谁。如果分公司没有营业执照或法人资格，总公司应当作为诉讼当事人。
王德林律师提示：
企业在签订工程合同时，要确认签约主体是否具有法人资格或合法授权。如果对方是分公司，最好要求其提供总公司的授权书或直接与总公司签约。在文山地区，类似的分公司签约纠纷时有发生，建议在合同中明确约定签约主体的法律地位和责任承担方式。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市