开发商延期交房能否解除合同
开发商延期交房能否解除合同
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
黑龙江海外旅游公司向深业房地产公司购买了一层写字楼，总价款约200万元。双方约定深业公司应在1995年底前交房，如逾期超过90天，旅游公司可以解除合同。但深业公司实际交房时间比约定晚了近一年。旅游公司认为开发商违约，起诉要求退房退款并双倍返还定金。
深业公司辩称，延期是因为供电问题、施工遇到技术困难等“不可抗力”和“非其所能控制的事件”，应按合同约定顺延交房时间。双方对能否解除合同、违约责任如何计算产生争议，案件经历一审、二审后，最高人民检察院还提起了抗诉。
争议焦点
旅游公司主张：深业公司逾期交房超过90天，已触发合同约定的解除权，应当解除合同、退钱并赔偿损失。深业公司则主张：延期交房有正当理由，合同应当继续履行，其只需承担部分逾期违约金，不构成根本违约。
法院判决
最高人民法院终审判决：合同继续履行，深业公司应在判决生效后10日内交付房屋，同时按银行同期贷款利率向旅游公司支付从原定交房日至实际交房日期间的利息作为违约金。法院认定，供电问题确属合同约定的“非深业公司所能控制的事件”，交房期限可相应顺延，因此旅游公司在起诉时合同约定的解除条件尚未成就，不能解除合同。
律师分析
第一，商品房买卖合同中的“解除权”有严格条件。本案旅游公司虽然认为开发商逾期交房，但法院查明延期原因部分属于合同约定的免责情形，故解除权未实际触发。购房者不能仅凭“逾期”就随意退房，必须看合同是否约定了可解除的具体天数或条件。
第二，开发商延期交房，购房者仍可主张违约金。即便不能解除合同，开发商对自身原因造成的逾期部分仍要承担违约责任。本案法院判决深业公司支付逾期期间的利息，就是对购房者的一种补偿。
第三，合同效力问题需以取得关键证照为准。最高检抗诉认为深业公司未取得土地使用权证导致合同无效，但最高法最终认定合同有效。实践中，只要开发商在起诉前已取得预售许可等主要证照，合同一般认定为有效，购房者不必担心合同“白签”。
王德林律师提示：
购房者签合同时要仔细看清“逾期交房解除权”的触发天数，以及开发商可以免责的具体情形。如果遇到开发商延期交房，建议先收集施工进度、政府批文等证据，判断延期是否属于合同约定的免责事由。在文山地区，这类商品房纠纷常见于期房交易，购房者最好在签约前咨询律师，明确逾期后的维权路径。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市