开发商逾期交房，购房者能否解除合同
开发商逾期交房，购房者能否解除合同
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
黑龙江海外旅游总公司与哈尔滨深业房地产发展有限公司签订了商品房买卖合同，约定旅游公司购买深业公司开发的大厦房屋，总价款为人民币万元。合同约定深业公司应于特定日期前交付房屋，如逾期交房超过一定天数，旅游公司有权解除合同并要求双倍返还定金。
旅游公司按约定支付了购房款，但深业公司因供电问题未能按期交房。旅游公司认为深业公司违约，起诉到法院要求解除合同并返还购房款及利息。深业公司则辩称，供电问题是其不能控制的因素，符合合同约定的延期交房条件，要求继续履行合同。
争议焦点
旅游公司主张：深业公司逾期交房，已构成违约，应解除合同并返还购房款本息、双倍返还定金。深业公司主张：供电问题是不可控因素，交房期限应顺延，合同应继续履行，其不构成违约。
法院判决
最高人民法院最终判决：合同有效，继续履行，深业公司应在判决生效后交付房屋，并支付逾期交房期间的利息作为违约金。旅游公司要求解除合同的请求未获支持。
律师分析
第一，合同解除权的行使有严格条件。本案中，法院认定深业公司逾期交房期间，合同约定的解除条件尚未完全成就，因此旅游公司不能单方解除合同。购房者要注意，并非所有逾期交房都能直接解除合同，要看合同约定的具体条款。
第二，不可抗力或非开发商所能控制的事件可以顺延交房期限。本案中，供电问题被认定为非深业公司所能控制，故交房期限可顺延至正式供电之日。购房者遇到开发商以此为由延期时，要核实是否属于合同约定的免责情形。
第三，合同效力问题。本案中，深业公司当时未取得国有土地使用证，但法院仍认定合同有效，因为合同签订时相关法律尚未严格规定。在文山地区的购房纠纷中，如果开发商未取得必要证件，合同效力需结合具体法律政策判断。
王德林律师提示：
购房者签订合同时，要仔细阅读逾期交房的违约责任条款，明确解除合同的条件。如果开发商逾期交房，建议先收集证据（如催告函、现场照片等），再根据合同约定和实际情况决定是否解除合同，不要轻易自行主张解除。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市