开发商延期交房，购房者能否解除合同
开发商延期交房，购房者能否解除合同
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
黑龙江海外旅游总公司与哈尔滨深业房地产发展有限公司签订了一份商品房买卖合同，约定旅游公司购买深业公司开发的深业大厦房屋，总价款为人民币万元。合同签订后，旅游公司按约定支付了定金和购房款，但深业公司未能按时交房。
深业公司延期交房的原因是供电问题，包括与电业局的供电协议落实、电网联建费支付等事项，这些事项拖延了较长时间。旅游公司认为深业公司违约，要求解除合同并返还购房款及利息，同时双倍返还定金。
争议焦点
旅游公司主张：深业公司逾期交房，已构成违约，根据合同约定，逾期交房超过一定天数，旅游公司有权解除合同，并要求深业公司返还购房款本息并双倍返还定金。
深业公司辩称：延期交房是由于供电问题等非其所能控制的事件所致，符合合同约定的延期交房条件，请求法院判令继续履行购房合同。
法院判决
一审法院判决解除合同，深业公司返还购房款本息并双倍返还定金。二审法院改判合同继续履行，深业公司承担逾期交房的违约责任，支付购房款利息。最高人民检察院抗诉后，最高人民法院再审维持了二审判决。
核心理由：深业公司延期交房虽有客观原因，但未达到合同约定的解除条件。深业大厦已通过竣工验收，可以交付使用，且旅游公司已付清购房款，合同应继续履行，但深业公司需承担逾期交房的违约责任。
律师分析
第一，商品房买卖合同解除权的行使条件需严格依据合同约定。本案中，合同约定逾期交房超过一定天数，购房者方可提出终止合同。在合同约定的解除条件未成就时，法院倾向于维护交易稳定，支持继续履行合同。
第二，开发商延期交房的免责事由需有充分证据。合同中常见的"不可抗拒因素"或"非开发商所能控制的事件"，需要开发商提供政府部门证明等证据。本案中，供电问题被认定为可据实延期的因素，但开发商仍需对超出合理延期范围的部分承担违约责任。
第三，购房者在开发商逾期交房时，应及时主张权利，但也要注意合同约定的解除条件是否已经成就。如果解除条件未成就，购房者可以主张违约金或赔偿损失，但不宜贸然要求解除合同，否则可能承担不利后果。
王德林律师提示：
购房者在签订商品房买卖合同时，应仔细阅读逾期交房的违约责任条款和解除合同的条件。如果开发商延期交房，建议先收集相关证据，如延期通知、现场照片、政府部门文件等，再根据合同约定判断是否达到解除条件。在文山地区，遇到此类纠纷可以咨询专业律师，避免因对合同条款理解偏差而做出错误决策。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市