开发商逾期交房，购房者能否解除合同
开发商逾期交房，购房者能否解除合同
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
黑龙江海外旅游总公司与哈尔滨深业房地产发展有限公司签订了一份商品房买卖合同，约定旅游公司购买深业大厦的房屋，总价款为人民币万元。合同约定深业公司应在特定日期前交付房屋，若逾期超过一定天数，旅游公司可以解除合同并要求双倍返还定金。
合同签订后，旅游公司按约定支付了购房款。但深业公司未能按期交房，原因是供电问题等事项拖延。旅游公司以深业公司违约为由向法院起诉，要求解除合同、返还购房款及利息。深业公司则辩称，延期交房是由于不可抗力和非其所能控制的事件，符合合同约定的延期条件，请求继续履行合同。
争议焦点
旅游公司主张：深业公司逾期交房已构成违约，合同约定的解除条件已成就，应解除合同并赔偿损失。深业公司主张：延期交房是因为供电问题等不可抗力因素，不应承担违约责任，合同应继续履行。
法院判决
一审法院判决解除合同，深业公司返还购房款本息并双倍返还定金。二审法院改判合同继续履行，认为深业公司虽存在逾期交房，但合同约定的解除条件尚未出现，且大厦已竣工验收可交付使用。深业公司需承担逾期交房期间的利息损失。最高人民检察院抗诉后，最高人民法院再审维持了二审判决。
律师分析
第一，合同解除权的行使以约定条件成就为前提。本案中，合同约定逾期交房超过一定期限，旅游公司才可提出解除合同。二审法院查明，旅游公司起诉时该期限尚未届满，因此解除条件未成就，合同应继续履行。
第二，不可抗力条款的适用需有事实依据。深业公司延期交房的原因包括供电问题等，属于合同约定的“非深业公司所能控制的事件”，法院据此认定可以顺延交房期限，但超出合理顺延期的部分仍需承担违约责任。
第三，购房者应注意合同条款的细节。在签订商品房买卖合同时，应仔细阅读关于交房期限、违约责任和解除条件的约定。如果开发商逾期交房，应关注合同约定的解除期限是否已到，及时行使权利。
王德林律师提示：
购房者在遇到开发商逾期交房时，首先应查看合同约定的解除条件和期限，不要盲目起诉解除合同。建议收集开发商逾期交房的证据，包括书面催告函等。如果您在文山地区遇到类似问题，可以携带合同和相关材料咨询专业律师，评估解除合同或继续履行的利弊，避免因诉讼时机不当而丧失解除权。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市