开发商延期交房，购房者能否解除合同
开发商延期交房，购房者能否解除合同
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
黑龙江海外旅游总公司（以下简称旅游公司）与哈尔滨深业房地产发展有限公司（以下简称深业公司）签订了一份商品房买卖合同，约定旅游公司购买深业公司开发的深业大厦房屋，总价款为人民币万元。旅游公司按合同约定支付了定金和购房款，但深业公司未能在合同约定的日期前交付房屋。
深业公司延期交房的原因是供电问题，包括与电业局协调供电、支付供电投资款等事项。旅游公司认为深业公司构成违约，向法院提起诉讼，要求解除合同、返还购房款及利息，并双倍返还定金。深业公司则辩称延期交房是由于不可抗力和非其所能控制的事件，符合合同约定的延期条件，请求继续履行合同。
争议焦点
旅游公司主张：深业公司逾期交房，已构成违约，应解除合同并赔偿损失。深业公司主张：延期交房是由于供电问题等不可控因素，符合合同约定的延期条件，合同应继续履行。
法院判决
一审法院判决解除合同，深业公司返还购房款本息并双倍返还定金。二审法院改判合同继续履行，深业公司承担逾期交房的违约责任，向旅游公司支付购房总价款自约定交房日至实际交房日的利息。最高人民检察院提出抗诉，但最高人民法院再审维持了二审判决。
律师分析
第一，关于合同效力。本案中，深业公司在签订合同时尚未取得国有土地使用权证书，但法院仍认定合同有效。根据相关司法解释，在《房地产管理法》施行前，如果当事人已取得建设用地规划许可证等手续，且合同系双方真实意思表示，合同不因未取得土地使用权证而无效。这说明合同效力问题需要结合具体法律规定和履行情况综合判断。
第二，关于延期交房的违约责任。合同约定因不可抗力或非开发商所能控制的事件可延期交房。本案中，供电问题被认定为非深业公司所能控制的事件，因此交房日期可相应顺延。但顺延后仍逾期，深业公司需承担违约责任。这提醒购房者，合同中的延期条款并非无限制，开发商仍需对自身可控范围内的延误负责。
第三，关于解除合同的条件。合同约定逾期交房超过一定天数，购房者方可解除合同。本案中，旅游公司起诉时尚未达到该天数，且房屋已可交付，因此法院不支持解除合同，而是判令继续履行并赔偿损失。这提示购房者，只有在合同约定的解除条件成就时，才能主张解除合同，否则可能只能要求赔偿。
王德林律师提示：
购房者签订商品房买卖合同时，应仔细阅读延期交房的免责条款和解除合同的条件。如遇开发商延期交房，建议及时收集证据，包括合同、付款凭证、延期通知等，并咨询专业律师评估是否符合解除条件。在文山地区，类似纠纷中法院通常会优先考虑合同约定，购房者应尽早采取法律行动，避免因等待过久导致解除权丧失。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市