开发商延期交房，购房者能否解除合同
开发商延期交房，购房者能否解除合同
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
1993年，黑龙江海外旅游公司与哈尔滨深业房地产公司签订了一份商品房买卖合同，约定旅游公司购买深业大厦部分房屋，总价款为人民币万元。合同约定，深业公司应在1994年12月31日前交房，如果逾期超过60天，旅游公司可以提出终止合同。
旅游公司按约定支付了全部购房款，但深业公司直到1996年才完成房屋交付。旅游公司认为深业公司逾期交房构成违约，向法院起诉要求解除合同、返还购房款并双倍返还定金。深业公司则辩称，延期是由于供电问题等不可控因素造成，应当继续履行合同。
争议焦点
旅游公司主张：深业公司逾期交房超过合同约定的60天期限，其有权解除合同，要求返还购房款本息并双倍返还定金。深业公司主张：延期交房是由于电业局供电问题等"非深业公司所能控制的事件"造成，符合合同约定的延期条件，不应承担违约责任，合同应当继续履行。
法院判决
最高人民法院经审理后判决：双方签订的商品房买卖合同有效，应当继续履行。深业公司需在判决生效后10日内交付房屋，并向旅游公司支付从1995年1月1日至1996年9月14日期间的逾期交房违约金，按购房总价款及中国人民银行同期同类贷款利率计算。
律师分析
第一，合同解除权的行使条件。本案中，合同约定逾期交房超过60天旅游公司才可解除合同。法院查明，深业公司因供电问题等客观因素导致延期，这些因素属于合同约定的可延期情形，因此合同约定的解除条件并未成就，旅游公司不能单方解除合同。
第二，延期交房的违约责任认定。即使存在可延期因素，深业公司仍需对超出合理延期范围的部分承担违约责任。法院将供电问题导致的延期时间予以扣除，但对剩余逾期天数仍判决深业公司承担违约金，体现了对守约方利益的保护。
第三，合同效力与土地使用权证的关系。最高人民检察院曾以深业公司未取得土地使用权证为由主张合同无效，但最高人民法院认为，在《城市房地产管理法》施行前，未取得土地使用权证并不当然导致商品房买卖合同无效，只要合同是双方真实意思表示且内容合法，就应认定有效。
王德林律师提示：
购房者签订商品房买卖合同时，要特别注意合同中关于延期交房免责条款和解除合同条件的约定。如果开发商以"不可控因素"为由延期交房，购房者应当要求开发商提供政府部门出具的证明文件，核实延期原因是否真实合理。在文山地区，购房者遇到类似纠纷时，建议及时收集合同、付款凭证、催告函等证据，必要时委托专业律师评估解除合同或主张违约金的法律可行性。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市