开发商逾期交房，购房者能否解除合同
开发商逾期交房，购房者能否解除合同
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
黑龙江海外旅游总公司与哈尔滨深业房地产发展有限公司签订了一份商品房买卖合同，约定旅游公司购买深业公司开发的深业大厦某层房屋，总价款为人民币万元。合同约定深业公司应于某年某月某日前交付房屋，旅游公司按约支付了购房款和定金。
但深业公司未能按期交房，原因是供电工程因电业局未及时落实、市政府协调等原因延误。旅游公司认为深业公司违约，起诉到法院要求解除合同、返还购房款及利息、双倍返还定金。深业公司则辩称，供电问题属于合同约定的"非深业公司所能控制的事件"，应据实延期交房，不同意解除合同。
争议焦点
旅游公司主张：深业公司逾期交房已超过合同约定的天数，旅游公司有权解除合同，要求返还购房款本息并双倍返还定金。深业公司主张：供电延误属于不可抗力或合同约定的免责事由，交房期限应相应顺延，合同应当继续履行。
法院判决
最高人民法院经再审审理，最终认定：深业公司在供电问题上存在其不能控制的因素，交房期限可据实顺延至正式供电之日。因旅游公司起诉时，合同约定的解除条件尚未出现，且深业大厦已通过竣工验收可以交付使用，故判决合同继续履行。但深业公司仍需承担自合同约定交房日至实际供电日期间的逾期交房违约责任，按银行贷款利率赔偿旅游公司损失。
律师分析
第一，合同解除权的行使有严格条件。并非开发商一逾期交房，购房者就能立即解除合同。要看合同是否约定了解除期限或条件，以及逾期天数是否达到约定或法定的解除标准。本案中，合同约定逾期交房超过一定天数，购房者才可提出终止合同，而旅游公司起诉时该期限尚未届满。
第二，"非开发商所能控制的事件"是常见的延期交房免责条款。这类条款的适用需要结合具体事实判断。本案中，供电工程因电业局原因延误，法院认定属于合同约定的可据实延期的情形，因此开发商的交房义务相应顺延。购房者在签约前应仔细审查此类免责条款的范围和条件。
第三，即使开发商不构成根本违约导致合同解除，逾期交房仍应承担违约责任。购房者有权要求开发商按合同约定或法律规定赔偿逾期期间的损失，例如按银行贷款利率计算的利息损失。在文山地区的类似案件中，法院也会根据合同约定和实际情况判定开发商的赔偿责任。
王德林律师提示：
购房者在签订商品房买卖合同时，应重点关注交房时间、逾期交房的违约责任以及免责条款的具体内容。如果开发商逾期交房，建议及时固定证据（如催告函、现场照片、政府文件等），并咨询专业律师判断是否达到解除合同的条件，避免盲目起诉导致诉讼风险。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市