开发商迟延交房，购房者能否解除合同
开发商迟延交房，购房者能否解除合同
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
1993年，黑龙江海外旅游总公司与哈尔滨深业房地产发展有限公司签订了一份商品房买卖合同，购买深业大厦的部分房屋，总价款为人民币万元。合同约定了付款方式和交房时间，旅游公司按约支付了定金和购房款，但深业公司未能按期交房。
深业公司迟延交房的原因是供电问题未能及时解决，包括与电业局的供电协议履行延迟、电网联建费支付以及相关审批手续的办理等。直到1995年，深业大厦才通过竣工验收，具备交付条件。旅游公司认为深业公司违约，起诉要求解除合同并返还购房款及利息。
争议焦点
旅游公司主张：深业公司逾期交房已构成违约，根据合同约定逾期超过60天，旅游公司有权解除合同，并要求深业公司返还购房款本息并双倍返还定金。
深业公司辩称：交房延迟是由于供电问题等非其所能控制的事件造成，符合合同约定的延期交房条件，因此不应承担违约责任，合同应继续履行。
法院判决
最高人民法院经再审审理，维持了二审判决，认定合同有效并应继续履行。深业公司需在判决生效后交付房屋，并向旅游公司支付逾期交房期间的利息损失。旅游公司解除合同的主张未获支持。
核心理由：供电问题属于合同约定的"非深业公司所能控制的事件"，交房日期可据此顺延。在旅游公司起诉时，合同约定的解除条件尚未成就，且深业大厦已可交付使用，继续履行更符合公平原则。
律师分析
第一，购房者能否解除合同，关键看合同约定的解除条件是否成就。本案中，合同约定逾期交房超过60天方可解除，但法院认定交房日期因不可控因素顺延，实际逾期未达到该天数。因此，购房者在签订合同时应仔细阅读解除条款，明确解除条件。
第二，开发商主张延期交房有"不可控事件"作为理由，需要提供充分证据。本案中，供电问题有政府协调文件、电业局协议等证据支持，法院才予以认定。购房者遇到类似情况，应要求开发商提供相关证明文件，不能仅凭口头解释。
第三，即使合同继续履行，开发商仍需承担逾期交房的违约责任。本案中，法院判决深业公司按银行贷款利率赔偿旅游公司逾期期间的利息损失。这说明购房者即便无法解除合同，仍有权主张违约金或赔偿。
王德林律师提示：
购房者遇到开发商延迟交房，应第一时间收集证据，包括合同、付款凭证、开发商延期通知等，必要时向住建部门投诉。如果在文山地区遇到类似纠纷，建议咨询专业律师，评估合同解除条件是否成就，避免盲目起诉导致败诉风险。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市