建筑工程工期延误如何认定责任

建筑工程工期延误如何认定责任

本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。

基本案情

萧山市第二建筑工程有限公司（以下简称“萧山二建”）与海宁龙祥大酒店有限公司（以下简称“龙祥酒店”）签订了一份建筑安装工程承包合同，由萧山二建负责龙祥酒店的土建及安装工程。合同约定了明确的工期，但在施工过程中，工程未能按期完工。

萧山二建主张，工期延误是由于龙祥酒店未能及时提供施工图纸、未按时支付工程进度款以及多次变更设计等原因造成的，这些因素导致施工无法按计划进行。龙祥酒店则认为，萧山二建自身施工组织不力、人员设备不足才是工期延误的主要原因，并要求萧山二建承担逾期完工的违约责任。

争议焦点

本案的争议焦点在于：工期延误的责任应当由哪一方承担。萧山二建主张延误系因发包方原因所致，要求顺延工期并免除违约责任；龙祥酒店则主张延误系施工方自身原因，要求萧山二建承担违约责任并赔偿损失。

法院判决

最高人民法院二审认为，在建筑工程施工过程中，发包方未能按时提供施工条件、支付工程款或变更设计，属于影响工期的常见因素。法院综合审查了双方提交的施工日志、会议纪要、工程联系单等证据，认定工期延误主要系龙祥酒店的原因造成。因此，法院支持了萧山二建关于工期顺延的主张，未支持龙祥酒店的违约索赔请求。

律师分析

第一，工期顺延的认定关键在于证据。施工方若要主张工期顺延，必须保留好发包方要求变更设计、延迟付款或未能提供施工条件的书面通知、会议记录、工程联系单等证据。口头沟通难以作为有效证据。

第二，合同中的工期条款至关重要。双方应在合同中明确约定工期顺延的具体情形、申请顺延的程序和期限。如果合同约定了“逾期视为放弃顺延权利”的条款，施工方必须严格遵守，及时提交书面申请。

第三，实际施工中，双方都应当做好施工日志和现场记录。一旦发生纠纷，这些记录能够客观反映施工过程中的真实情况，是法院判断责任归属的重要依据。

王德林律师提示：

施工企业应重视施工过程中的证据收集和保存工作，尤其是涉及工期变更、设计调整、付款延迟等关键节点。在文山地区，不少建设工程纠纷都源于施工方未能及时固定证据，导致在诉讼中处于被动地位。建议在合同签订时就明确工期顺延的具体流程，并在施工过程中安排专人负责记录和存档。

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市