开发商逾期交房，购房者能否解除合同
开发商逾期交房，购房者能否解除合同
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
黑龙江海外旅游总公司（以下简称旅游公司）与哈尔滨深业房地产发展有限公司（以下简称深业公司）签订了一份商品房买卖合同，约定旅游公司购买深业公司开发的深业大厦房屋，总价款为人民币万元。合同签订后，旅游公司按约支付了定金和购房款，但深业公司未能按期交付房屋。
深业公司称，延期交房是因为供电问题、施工中遇到异常困难等非其所能控制的原因。旅游公司则认为深业公司违约，要求解除合同并返还购房款及利息、双倍返还定金。双方争议至法院。
争议焦点
旅游公司主张：深业公司逾期交房已构成违约，合同约定的解除条件已经成就，应解除合同并赔偿损失。深业公司主张：延期交房系因不可抗力和非其所能控制的事件所致，符合合同约定的延期条件，合同应继续履行。
法院判决
最高人民法院经审理认为，合同有效，但深业公司逾期交房构成违约。鉴于合同约定的解除条件尚未完全成就，且深业大厦已通过竣工验收可以交付使用，判决合同继续履行，深业公司需向旅游公司支付逾期交房期间的违约金（按购房总价款及同期贷款利率计算）。
律师分析
第一，商品房买卖合同中关于延期交房的免责条款，通常只适用于不可抗力或合同明确约定的特定情形。本案中，供电问题虽属非深业公司所能控制，但仅能据实顺延交付日期，不能完全免除逾期责任。
第二，购房者能否解除合同，要看合同是否明确约定解除条件。如果约定的解除条件尚未成就，且房屋已具备交付条件，法院更倾向于判决继续履行合同，同时由开发商承担逾期违约金。
第三，办理商品房预售和销售所需的各项证照（如土地使用权证、预售许可证等）是否齐全，直接影响到合同效力。如果开发商缺少关键证照，可能导致合同无效，购房者权益将面临更大风险。
王德林律师提示：
购房者在签订商品房买卖合同时，应仔细审查开发商的证照是否齐全，特别是国有土地使用权证和商品房预售许可证。在文山地区，购房者还可以向当地住建部门查询项目备案信息，避免因开发商手续不全导致合同无效。如遇开发商逾期交房，建议及时收集证据并咨询专业律师，判断是否符合解除合同的条件。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市