建设工程合同工期延误如何认定责任

建设工程合同工期延误如何认定责任

本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。

基本案情

萧山市第二建筑工程有限公司（以下简称“萧山二建”）与海宁龙祥大酒店有限公司（以下简称“龙祥公司”）签订了一份建筑安装工程承包合同，约定由萧山二建承建龙祥大酒店的部分工程。合同对工期、价款、质量标准等作出了明确约定。

在施工过程中，工程未能按期完工，双方就工期延误的原因产生了严重分歧。萧山二建认为，工期延误是由于龙祥公司未能按时提供施工图纸、未及时支付工程进度款以及多次变更设计等原因造成的。而龙祥公司则认为，工期延误完全是萧山二建施工组织不力、管理混乱所致。双方因此诉至法院。

争议焦点

本案的核心争议在于：工期延误的责任究竟由谁承担。萧山二建主张，工期应当顺延，因为龙祥公司的行为直接导致了施工无法正常进行。龙祥公司则主张，萧山二建应承担逾期完工的违约责任，因为合同约定的工期是固定的，萧山二建未能按期完工就应当赔偿损失。

法院判决

最高人民法院二审认为，在建设工程施工合同中，工期顺延的条件和责任的认定，应当结合合同约定以及实际履行中的证据综合判断。本案中，萧山二建提供了充分证据证明龙祥公司存在迟延提供图纸、未按时付款等行为，这些行为客观上造成了施工无法按原计划进行。因此，法院认定工期应当相应顺延，萧山二建不承担逾期完工的违约责任。

律师分析

第一，工期延误纠纷是建设工程合同中最常见的争议之一。施工方要主张工期顺延，必须保留好关键证据，比如要求提供图纸的函件、催讨工程款的记录、设计变更的签证单等。这些证据是证明工期延误责任不在己方的关键。

第二，建设单位也要注意，如果确实需要变更设计或调整施工计划，应当及时以书面形式通知施工方，并明确是否同意顺延工期。口头约定很容易在诉讼中陷入被动。

第三，双方在签订合同时，最好对工期顺延的具体情形和程序作出详细约定，比如“因甲方原因导致停工超过多少日的，工期相应顺延”等条款，这样能有效减少事后扯皮。

王德林律师提示：

建设工程合同纠纷往往涉及金额大、证据多，建议在施工过程中就聘请专业律师参与合同管理和证据固定。在文山地区，许多施工单位因忽视日常签证和函件留存，导致在诉讼中无法证明工期延误的真正原因，最终承担了本不该承担的违约责任。

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市