建设工程合同工期延误如何认定责任

建设工程合同工期延误如何认定责任

本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。

基本案情

萧山市第二建筑工程有限公司（简称萧山二建）与海宁龙祥大酒店有限公司（简称龙祥公司）签订了一份建筑安装工程承包合同，约定由萧山二建承建龙祥大酒店的部分工程。合同明确了工期、工程价款等关键条款。

施工过程中，工程未能按期完工。萧山二建主张工期延误是由于龙祥公司未按时提供施工图纸、未及时支付工程进度款等原因造成。龙祥公司则认为工期延误是萧山二建施工组织不力、管理不善所致。双方就工期延误的责任归属产生争议，最终诉至法院。

争议焦点

萧山二建认为，工期顺延是因为龙祥公司未履行合同约定的配合义务，如提供图纸和支付款项，这些属于发包人原因导致的延误，应当由龙祥公司承担责任。龙祥公司则主张，工期延误系承包人自身施工能力不足造成，萧山二建应承担逾期完工的违约责任。

法院判决

法院经审理后认定，工期顺延是否成立需要看是否有证据证明发包人存在未履行合同义务的行为，以及该行为与工期延误之间的因果关系。本案中，萧山二建未能提供充分证据证明其提出的工期顺延事由已按合同约定程序获得确认，部分延误也无法证明系龙祥公司原因造成。最终，法院判决萧山二建承担部分逾期完工的违约责任。

律师分析

第一，工期顺延的认定关键在于证据。承包人主张工期顺延，需要提供发包人同意顺延的书面文件，或者证明发包人存在未按合同提供施工条件、未及时支付进度款等行为，且该行为确实导致了工期的实际延误。

第二，合同约定的程序很重要。很多施工合同都规定了工期顺延的申请和确认程序，比如在事件发生后多少天内提出书面申请，发包人签字确认。如果承包人未按约定程序操作，即使有合理理由，法院也可能不支持顺延主张。

第三，双方责任要分清。实践中工期延误往往是多种原因交织，法院会区分哪些是发包人原因、哪些是承包人原因，各自承担相应的责任比例。因此，施工过程中保留好所有往来函件、会议纪要、签证单等书面记录非常关键。

王德林律师提示：

建设工程合同履行中，工期管理是容易引发纠纷的环节。建议施工方在遇到可能导致工期延误的情形时，第一时间按照合同约定向发包方提出书面申请，并保留好相关证据。在文山地区，我们办理过多起类似案件，提醒大家不要等到工程结束才去补手续，那样维权难度会大大增加。

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市