建设工程合同工期顺延如何认定与责任承担

建设工程合同工期顺延如何认定与责任承担

本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。

基本案情

萧山市第二建筑工程有限公司（以下简称“萧山二建”）与海宁龙祥大酒店有限公司（以下简称“龙祥酒店”）签订了一份建筑安装工程承包合同，约定由萧山二建承建龙祥酒店的装修及安装工程。合同对工期、工程款支付等事项作出了明确约定。

施工过程中，龙祥酒店多次变更设计、增加施工内容，并存在未按时支付工程进度款的情况。萧山二建因此多次停工，并向龙祥酒店发出工期顺延的书面通知。工程最终延期数月才完工。龙祥酒店拒绝支付后续工程款，并以工期延误为由向萧山二建索赔。萧山二建则起诉要求龙祥酒店支付拖欠的工程款及利息。

争议焦点

萧山二建主张：工期延误是因龙祥酒店的设计变更和未按时付款所致，其已按合同约定发出顺延通知，工期应当相应顺延，龙祥酒店应支付全部工程款。

龙祥酒店抗辩：萧山二建虽发出通知，但未按合同约定提供充分证据证明顺延天数与实际延误的对应关系，部分停工理由不成立，应当承担工期延误的违约责任。

法院判决

最高人民法院二审认为，龙祥酒店的设计变更和付款迟延是导致工期延误的主要原因。萧山二建在每次延误事件发生后均及时发出了书面顺延通知，虽然部分证据不够详尽，但结合施工日志、签证单等材料，可以认定工期应当顺延。龙祥酒店要求萧山二建承担违约责任的主张不成立，判决龙祥酒店支付拖欠的工程款及利息。

律师分析

第一，工期顺延的认定关键看两点：一是延误原因是否属于发包人责任，如设计变更、付款延迟、甲供材料迟延等；二是承包人是否按合同约定的程序和方式提出顺延申请。本案中，萧山二建虽未做到“完美举证”，但多次书面通知和施工记录形成了证据链，法院据此支持了其主张。

第二，承包人不能仅凭口头主张或事后补材料来证明工期顺延。建议在施工过程中，对每一件影响工期的事件，立即用工作联系单、会议纪要、签证单等书面形式固定证据，并保留送达回执。如果合同约定了“逾期视为放弃顺延”的条款，更要严格遵守时限。

第三，发包人若想追究工期延误责任，也需举证证明延误是承包人原因造成，且已造成实际损失。法院不会仅凭工期超期就判决承包人赔偿，必须查明原因和损失。

王德林律师提示：

建设工程合同履行中，工期争议是常见纠纷。建议施工方和发包方都在合同中明确约定工期顺延的条件、程序和举证要求。施工方遇到设计变更或付款迟延，务必第一时间书面通知并留存证据。在文山地区，我们遇到不少因口头沟通、事后补材料导致败诉的案例，提前做好证据管理能有效避免风险。

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市