建设工程合同工期延误如何认定责任

建设工程合同工期延误如何认定责任

本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。

基本案情

萧山市第二建筑工程有限公司（以下简称"萧山二建"）与海宁龙祥大酒店有限公司（以下简称"龙祥酒店"）签订了一份建筑安装工程承包合同，约定由萧山二建承建龙祥酒店的装修及安装工程。合同对工期、付款方式等做了明确约定。

施工过程中，双方因设计变更、材料供应、工程款支付等问题产生分歧，导致工期延误。龙祥酒店认为萧山二建未按约定时间完工，构成违约；萧山二建则主张工期延误系因龙祥酒店未及时提供施工条件、未按时支付工程款等原因造成。双方对工期顺延是否成立、责任如何划分产生争议，最终诉至法院。

争议焦点

龙祥酒店主张：萧山二建逾期完工应承担违约责任，要求支付违约金并赔偿损失。萧山二建主张：工期延误系因龙祥酒店未履行配合义务（如提供图纸、支付进度款）所致，工期应当顺延，且龙祥酒店应赔偿其停工损失。

法院判决

最高人民法院二审认为，工期延误的原因需结合施工日志、签证单、往来函件等证据综合认定。本案中，部分工期延误确系龙祥酒店未及时提供施工条件造成，萧山二建有权主张工期顺延；但萧山二建在施工组织方面也存在不足，对工期延误亦有一定责任。法院最终酌情认定双方各自承担相应责任，驳回龙祥酒店要求全部违约金的诉讼请求，同时判令龙祥酒店支付部分工程欠款。

律师分析

第一，工期延误纠纷中，证据是关键。施工方应当注意保存设计变更通知、签证单、付款凭证、会议纪要等书面材料，以证明工期延误的客观原因。

第二，工期顺延不等于免责。即使施工方有权顺延工期，仍需证明延误期间内已履行合理施工义务，否则可能被认定存在管理不善的责任。

第三，发包方未按时支付工程款或提供施工条件，承包方可以主张工期顺延，甚至可依法解除合同并要求赔偿损失，但需及时书面通知对方并保留证据。

王德林律师提示：

建设工程合同履行中，双方应重视书面签证和往来函件。在文山地区，不少施工企业因忽视过程资料保存，在工期纠纷中陷入被动。建议承包方在合同中明确约定工期顺延的具体情形和确认程序，施工中遇到障碍及时书面报告，避免事后举证困难。

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市