分公司签的工程合同，总公司能起诉吗

分公司签的工程合同，总公司能起诉吗

本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。

基本案情

1998年，永州市建设委员会与陕西省房屋建筑工程公司的一分公司签订了一份《潇湘广场工程建设合同书》，约定由一分公司承建潇湘广场的土石方工程，工程造价约2000万元。合同签订后，一分公司组织机械设备进场施工，但工程因甲方未能及时解决倒土场地、村民阻工等原因多次停工，最终甲方因城市规划调整决定停建工程。

工程停工后，双方进行了验收决算，确认一分公司完成总工程量82万余立方米，工程造价经审计为2334万余元。但甲方仅支付了部分工程款，尚有约810万元未付。一分公司是陕西省房屋建筑工程公司设立的分支机构，没有独立法人资格，也没有领取营业执照。在签订合同时，一分公司向甲方出示了总公司的法人授权委托书，授权史育汉全权负责联系工程项目及招投标事宜。

争议焦点

永州建委主张：一分公司不具有独立法人资格，史育汉没有以总公司名义签订合同，而是以不存在的"一分公司"名义承揽工程，因此总公司与本案无关，不能作为原告起诉。

陕建公司主张：合同虽以一分公司的名义签订，但总公司出具了法人委托书，行为的法律后果应由总公司承担，总公司是合法的当事人，有权追索工程款。

法院判决

最高人民法院二审认定：陕建公司作为一分公司的设立单位，有权对本案工程款主张权利。一分公司虽然不具备独立法人资格，但其签订的合同效力及于总公司，总公司是适格的诉讼主体。法院判决永州建委向陕建公司支付剩余工程款及相应利息。

律师分析

第一，分公司不具有独立法人资格，其签订的合同法律后果由总公司承担。本案中，一分公司虽未领取营业执照，但总公司出具了法人授权委托书，授权史育汉负责工程事宜，这表明总公司对一分公司的签约行为是知情并授权的。

第二，合同主体资格不影响合同效力。即使一分公司不具备独立法人资格，只要合同内容不违反法律强制性规定，合同仍然有效。总公司作为设立单位，可以以自己的名义主张合同权利。

第三，发包方不能以签约主体不具资格为由拒绝付款。实践中，发包方常常利用分公司签约的瑕疵来逃避付款责任，但法律保护实际施工人的权益，只要工程已经完成并验收合格，发包方就应当支付工程款。

王德林律师提示：

如果您在文山地区遇到类似情况，分公司签订工程合同后，总公司完全有权向发包方追索工程款。建议在签订合同时，要求对方出具总公司的授权委托书，并保留好所有施工记录、验收单据和付款凭证，以便在发生纠纷时作为证据使用。另外，发包方以签约主体不具资格为由拒付工程款，通常不会得到法院支持。

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市