全部文章
工程面积增加后，工期能顺延吗
工程面积增加后，工期能顺延吗 案情简介 2000年，某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，约定由建筑公司承建一栋商业大厦，施工面积约为22,000平方米，工期从2000年3月28日开工，到同年12月31日竣工，总共9个月约270
建设工程出现质量问题，施工方能否推给设计方
建设工程出现质量问题，施工方能否推给设计方 案情简介 2004年，新疆某房产公司（化名：宏运公司）与某建筑公司（化名：新疆一建）签订合同，约定由建筑公司承建一栋大厦的续建工程。施工过程中，双方因工期和工程质量问题产生纠纷。宏运公司认为，建筑
工程交付后出现质量问题，施工方拒绝返修怎么办
工程交付后出现质量问题，施工方拒绝返修怎么办 案情简介 2000年，某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，约定由建筑公司承建一座大厦的续建工程。合同计划开工日期为2000年3月28日，竣工日期为2000年12月31日，但实际开工
工程延期未书面报告，还能索赔损失吗
工程延期未书面报告，还能索赔损失吗 案情简介 某房地产公司（化名"宏运公司"）将一栋大厦的续建工程发包给某建筑公司（化名"新疆一建"）施工。双方在合同中约定，工程从2000年3月28日开工，同年12月31日竣工，工程造价暂定2200万元，并
工程延期交房，拿了合同违约金还能再要租金损失吗
工程延期交房，拿了合同违约金还能再要租金损失吗 案情简介 2000年3月，某房产开发公司与某建筑公司签订了一份建设工程施工合同，约定由建筑公司承建房产公司开发的一个住宅项目。合同明确约定了工程竣工日期和延期交工的违约金标准。然而，在施工过程
调解书签了还能反悔说显失公平吗
调解书签了还能反悔说显失公平吗 案情简介 某医院和某建筑公司因为工程款结算问题闹上了法庭。在诉讼过程中，法院委托了专业的鉴定机构对已经完工的工程造价进行鉴定。可是，在鉴定结果还没出来的时候，某医院就和某建筑公司自行达成了和解协议，并且请求法
法院调解书被撤销后还能再上诉吗
法院调解书被撤销后还能再上诉吗 案情简介 张某某与某建设公司因工程款纠纷打官司。一审法院在审理过程中，经双方自愿申请，依据三方当事人自行达成的和解协议，制作了民事调解书。但后来，张某某不服这份调解书，认为调解违反自愿原则，向法院申请再审。原
诉讼中自行和解后，法院出具的调解书还能反悔吗
诉讼中自行和解后，法院出具的调解书还能反悔吗 案情简介 某建筑公司（简称"甲公司"）与某医院（简称"乙医院"）签订了一份建设工程施工合同，由甲公司承建乙医院的新建工程。施工过程中，双方因工程款支付等问题产生争议，乙医院和另一合作方（简称"丙
法院调解书违反自愿原则怎么办
法院调解书违反自愿原则怎么办 案情简介 某医院和某公司作为一方，与某建筑公司因建设工程款项产生纠纷，案件在四川省高级人民法院一审过程中。三方当事人自行协商达成了一份和解协议，并共同向法院申请，要求依据该和解协议制作民事调解书。法院同意了申请
法院主持达成的调解书，当事人事后反悔还能翻案吗
法院主持达成的调解书，当事人事后反悔还能翻案吗 案情简介 某建设公司和某医院、某投资公司之间因建设工程施工合同产生纠纷，案件在四川省高级人民法院审理。在诉讼过程中，法院查封了医院和投资公司的主要资产，查封金额是建设公司起诉请求的十多倍。在长
工程和解后还能反悔说造价不实吗
工程和解后还能反悔说造价不实吗 案情简介 某医院和某建筑公司因工程款问题打起了官司。在一审过程中，双方原本要对工程造价进行鉴定，但鉴定结果还没出来，医院就和建筑公司达成了和解协议，约定了工程款金额、支付时间和担保方式。法院根据这份协议制作了
工程违法分包导致合同无效，法院调解书能撤销吗
工程违法分包导致合同无效，法院调解书能撤销吗 案情简介 某医院（化名普济医院）和某公司（化名藏丰公司）作为发包方，与五冶公司签订了建设工程施工合同。但施工过程中，普济医院和藏丰公司不仅将工程发包给没有相应资质的金茂公司，还将主体工程肢解后分
调解协议签了还能反悔吗？对方虚增工程量怎么办
调解协议签了还能反悔吗？对方虚增工程量怎么办 案情简介 某建筑公司（简称五冶公司）与某医院（简称普济医院）因建设工程施工合同产生纠纷，双方在法院主持下达成调解协议。协议约定普济医院分九期支付工程款，从2005年12月到2007年7月，总金额
工程款超付后，施工方还能索要违约金吗
工程款超付后，施工方还能索要违约金吗 案情简介 某医科大学附属第三医院（以下简称“医院”）与某建筑公司签订了一份医疗大楼建设工程合同。合同约定，工程款按进度支付，但医院只支付应结算工程款的80%。后来，双方协商同意，不再以工程进度表作为付款
工程停工后，施工方还能要回工程款和违约金吗
工程停工后，施工方还能要回工程款和违约金吗 案情简介 2003年，某建筑公司（以下简称五冶公司）起诉称，1998年至1999年间，他们与某医院（原华西医科大学附属第三医院）签订了多份建设工程施工合同，负责建设医疗大楼和后勤综合楼。工程进行到
调解书已经生效，还能再起诉要求重新判决吗
调解书已经生效，还能再起诉要求重新判决吗 案情简介 四川某医院和西藏某实业公司作为共同发包方，与一家建设公司签订了建设工程施工合同。工程完工后，双方因工程款支付问题产生纠纷，经过法院调解，三方自愿达成了调解协议，法院据此制作了民事调解书并已
合同无效时，二审能直接改判工程欠款利息吗
合同无效时，二审能直接改判工程欠款利息吗 案情简介 某建筑公司（以下简称甲公司）与AA化工公司签订了一份建设工程施工合同，由甲公司承建AA化工的厂房。工程完工后，双方确认了工程总造价，但AA化工一直拖欠部分工程款未付。甲公司多次催讨无果，于
工程款利息未主张，二审法院能否直接判令支付
工程款利息未主张，二审法院能否直接判令支付 案情简介 某建筑公司（化名甲公司）与某化工企业（化名AA化工）签订了一份建设工程施工合同，由甲公司承建AA化工厂房工程。工程完工后，双方因工程款支付问题产生纠纷。甲公司向法院起诉，要求AA化工支付
工程未招标合同无效，还能要回工程款和利息吗
工程未招标合同无效，还能要回工程款和利息吗 案情简介 某建设公司（以下简称甲公司）与某化工公司（以下简称AA化工）签订了一份建设工程施工合同，甲公司负责为AA化工建设厂房。工程完工后，双方共同参与制作了一份《工程造价汇总表》，AA化工的工程
建设工程施工合同无效，还能要回工程款利息吗
建设工程施工合同无效，还能要回工程款利息吗 案情简介 2003年5月，某化工公司与某建筑公司签订了一份建设工程施工合同，约定由建筑公司承建化工公司的团结湖示范工程，合同暂定总价550万元。工程于2003年5月开工，2004年5月竣工，经四方