全部文章
煤矿被关闭后，还能拿到经济补偿吗
煤矿被关闭后，还能拿到经济补偿吗 案情简介 楼子沟二号井是一家位于山西的集体小煤矿，在平鲁区政府和安家岭公司（国有大型煤矿企业）的矿区范围内。2002年，因安家岭露天煤矿重点工程建设需要，楼子沟二号井被政府要求关闭。当时，山西省国土资源厅等
煤矿被关停后没有补偿，该告谁？
煤矿被关停后没有补偿，该告谁？ 案情简介 1997年，某乡镇政府将一家国有煤矿的配风井改造成了独立的煤矿，并给它起名叫“楼子沟二号井”。这个矿井没有拿到采矿许可证，但取得了煤炭生产许可证、营业执照等手续，一直经营到2002年。2002年，因
合法煤矿被关闭后，能否获得补偿
合法煤矿被关闭后，能否获得补偿 案情简介 某煤矿（化名“楼子沟二号井”）是经当地省政府“以文代证”批准成立的地方煤矿，后来依法取得了煤炭生产许可证、营业执照、矿长证和集体土地使用权证，证件齐全。另一家矿业公司（化名“安家岭公司”）取得相关采
煤矿被关闭后，能否向政府或补偿方索要赔偿
煤矿被关闭后，能否向政府或补偿方索要赔偿 案情简介 2000年，朔州市平鲁区一家煤矿（以下简称“某煤矿”）依法取得了企业法人营业执照，随后又陆续获得了矿长证和集体土地使用权证。2001年，当地政府组织多个部门对该煤矿验收合格，并同意其恢复生
煤矿无证开采被关闭，能要求政府赔偿损失吗
煤矿无证开采被关闭，能要求政府赔偿损失吗 案情简介 上世纪90年代，山西省某地一家煤矿企业“楼子沟二号井”在政府批准下，利用原有的配风井改建为股份制企业，吸收了当地一百多户村民投资入股。该矿在1997年获得煤炭工业局的验收合格批复，开始生产
没有采矿许可证的煤矿，财产权受法律保护吗
没有采矿许可证的煤矿，财产权受法律保护吗 案情简介 山西省朔州市平鲁区有一家煤矿，名叫楼子沟煤矿新井二号井。这家煤矿在经营过程中，一直没有取得正式的采矿许可证。不过，当地政府曾经通过文件形式认可了其开采行为，煤矿也依法拿到了《企业法人营业执
房屋买卖合同解除后，卖方能要求买方补偿装修费用吗
房屋买卖合同解除后，卖方能要求买方补偿装修费用吗 案情简介 张某某与某公司签订了一份房屋买卖合同，约定张某某购买某公司开发的一套商铺。合同签订后，张某某支付了部分购房款，并在未办理过户手续的情况下，对商铺进行了装修和改造，投入了较大资金。后
对方不提供账目，法院能直接按我说的损失判赔吗
对方不提供账目，法院能直接按我说的损失判赔吗 案情简介 某房地产公司（以下简称"某公司"）与另一家开发公司（以下简称"合作方"）合作开发一栋大厦项目。合作过程中，双方发生纠纷，合同被迫终止。大厦的财务资料一直由合作方掌握，某公司无法获取具体
合作终止后一方违约，另一方如何索赔损失
合作终止后一方违约，另一方如何索赔损失 案情简介 某房地产公司与某开发公司曾合作开发一个楼盘项目。后来双方签署了一份《终止合作合同书》及补充协议，约定开发公司以2600万元收购房地产公司在项目中的权益。如果开发公司未按时付款，房地产公司就可
合作方不配合清算，损失怎么算
合作方不配合清算，损失怎么算 案情简介 某房地产开发公司与某投资公司合作开发一个楼盘项目，后因合作出现问题，双方签订了终止合作合同，约定投资公司将项目股权以2600万元转让给开发公司，开发公司需在2001年12月31日前付清款项。但开发公司
合作终止后，一方违约出售房产，另一方能否要求赔偿全部损失
合作终止后，一方违约出售房产，另一方能否要求赔偿全部损失 案情简介 某运通公司与某永嘉公司曾合作开发某大厦项目，后双方签订《终止合作合同书》及《补充协议》，约定由永嘉公司分阶段支付2600万元给运通公司，以获得项目全部权益。协议还约定，如果
违约后除了付违约金，还要赔利息损失吗
违约后除了付违约金，还要赔利息损失吗 案情简介 某银行与某房地产公司签订了一份联合建房协议，约定银行出资，房地产公司负责建设，并在1997年7月交房。银行按约定支付了2960万元首期购房款，但房地产公司直到2001年才实际交房，严重逾期。银
违约了就要赔钱吗，违约金和赔偿金有什么区别
违约了就要赔钱吗，违约金和赔偿金有什么区别 案情简介 某银行与某房地产公司签了一份联合建房协议，约定银行先付一笔首期购房款，房地产公司则要在约定时间交房。如果银行投资不到位，每天按差额的万分之一付滞纳金；如果房地产公司不能按时交房，每天按总
同一纠纷起诉两次算不算重复起诉
同一纠纷起诉两次算不算重复起诉 案情简介 某银行（化名：农行市分行）与某房地产公司（化名：雨田公司）签订了一份合作建房协议，约定由房地产公司建设一栋大厦，银行购买其中负一层部分房屋。后来双方因购房款支付问题产生纠纷，房地产公司先起诉银行，要
房屋面积和验收时间有争议，法院怎么认定
房屋面积和验收时间有争议，法院怎么认定 案情简介 某银行与某房地产公司签订了一份联建协议，约定银行购买大厦负一层面积为1996.53平方米的房屋。协议签订后，银行支付了购房款，但双方在房屋交付时发生了争议。银行认为，大厦负一层的消防验收直到
开发商逾期交房还擅自出租，购房者能要回租金损失吗
开发商逾期交房还擅自出租，购房者能要回租金损失吗 案情简介 几年前，某银行分行（以下简称“银行”）与一家房地产公司（以下简称“开发商”）签订了一份联合建房协议，约定由银行出资，开发商负责建房，建成后银行分得部分房屋。协议同时约定，如果银行投
开发商不交房，购房者能否单独起诉要求交付房屋
开发商不交房，购房者能否单独起诉要求交付房屋 案情简介 某银行与某房地产公司签订了一份联合建房协议，约定银行出资购买大厦负一层的一部分房屋。后来双方又通过核定单的方式，明确了银行购买的是负一层1至9轴线范围内的房屋，面积约1903平方米。但
开发商逾期交房，购房者能要求按市场租金赔偿损失吗
开发商逾期交房，购房者能要求按市场租金赔偿损失吗 案情简介 某银行与某房地产公司签订了一份联合建房协议，约定银行投资3700万元，分得大厦负一层1996.53平方米的房屋。协议还约定，如果房地产公司不能按时交房，每推迟一天，按总投资额370
违约金过高怎么办，法院会主动调低吗
违约金过高怎么办，法院会主动调低吗 案情简介 某建筑公司（化名武建三公司）与某房地产公司（化名天恒公司）签订建设工程施工合同后，武建三公司未能按期完工，导致天恒公司项目延期交付，造成实际损失3040余万元。双方合同约定，违约方需支付3176
工程延期交房，违约金过高可以要求降低吗
工程延期交房，违约金过高可以要求降低吗 案情简介 某建筑公司（以下简称"建筑公司"）与某房地产公司（以下简称"房产公司"）签订建设工程施工合同，约定由建筑公司承建两栋办公楼。合同约定了工期，并约定若延期交房，建筑公司需按日支付一定比例的违约